建筑劳务分包合同范本

　　国建筑劳务分包的管理问题较为严重。专业分包和劳务分包市场还不健全，因此在签订建筑劳务分包合同时需要注意什么呢？以下是在品学网小编为大家整理的建筑劳务分包合同范文，感谢您的阅读。建筑劳务分包合同范文1
　　承包单位：（甲方）
　　劳务单位：（乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及其他法律、行政法规，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经双方协商一致订立本合同。
　　第一条、工程概况
　　（一）工程名称：
　　（二）工程地点：
　　（三）工程承包范围：
　　1。包含：混凝土原材料的清洗、过筛、过磅和上料搅拌，混凝土的装卸运输、浇筑振捣、倒运水泥、搭拆移动临时马道、溜槽的安放及拆除、混凝土泵管的清洗、混凝土的抹平压面、遮盖、保湿养护及测温、配合比、混凝土试块制作等全部工作。同时积极配合水电安装等专业的预留预埋。所有漏撒的混凝土及余浆的清理工作（在混凝土初凝之前清理完毕）。
　　2。工程变更和二次施工。
　　3。（）元内的工程变更。
　　（四）工程价格：
　　1。按单项承包
　　a。采用地泵混凝土元立方。
　　b。采用搅拌机混凝土元立方。
　　2。按建筑面积计算，混凝土合计为元m2
　　（五）工程工期：
　　1。总日历天数天（钢筋安装开始，甲乙方签字），主体封顶天（均7天每层），乙方应保证正常施工过程中的人员配备（劳务层管理人员），并确保不因农忙、雨天而影响工程进度。如因自身原因完不成工期，拖后1天罚款3000元，提前一天奖励3000元，（在工程结算时扣除或奖励）。办公楼每层施工天数分配木工4天、钢筋工2天、混凝土工1天。
　　第二条、合同文件的组成与解释顺序。
　　合同文件由下列各项组成，并依序解释。
　　2。1本合同
　　2。2协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
　　2。3工程劳务量清单；
　　2。4确定劳务报酬的工程预算书
　　2。5图纸；
　　2。6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；
　　2。7施工过程中，双方签订的合同以外的劳务认定。
　　第三条、甲方责任
　　3。1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作。
　　3。2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试化验的控制监督、检查和验收。
　　3。3负责工程的测量定位，技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
　　3。4统筹安排直辖市解决生活临时设施、用水、用电及施工场地。
　　3。5提供施工图纸，及时交付应供材料设备。所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
　　3。6按本合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。
　　3。7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
　　第四条、乙方责任
　　4。1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成。
　　4。2自觉遵受法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合；
　　4。3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施；
　　4。4交工前把现场整理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。
　　4。5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底的资料，不得拒收。
　　第五条、工程结算及付款方式付款：
　　5。1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起10天内，提交劳务费结算书。甲方接到乙方结算书后10天内进行审查核定，给予确认或者提出修改意见。
　　5。2基础工程完成付基础总款的（注：基础模板全部拆除并已清理干净），主体封顶付人工费，手续完善7日内支付。
　　第六条、劳务工作质量与验收
　　本工程合同质量等级为合格，质量验评单位为：市质监站、检测站、建设、监理、设计、施工单位。
　　6。1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的书面指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委托人员以及各级质监部门的检查，为检查检验提供便利条件，并接受甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用；
　　6。2乙方应有相应的劳务分包资质，特殊工种上岗证，如因施工质量不符合本合同约定的质量等级，乙方应向甲方付总工程款的违约金，并对各质检部门提出的整改进行返修。如乙方不能及时整改，质量员有权进行处罚（根据情节：5001000元），处罚后还不整改，将责令停工整顿直至勒令退场，乙方承担停工造成的一切损失。
　　6。3甲方每月组织质量联合检查，对乙方工程质量进行综合评定，达不到合格标准的按扣除，甲方将责令乙方返修整改，直到满足质量要求，对在施工中建设、监理、监督站单位因质量原因对本工程的罚款由责任方承担。
　　第七条、安全生产和文明施工
　　7。1乙方人员进场后必须遵守国家安全规定、安全操作规程，认真执行《工地管理制度》的各项规定，确保安全施工，乙方如违章作业发生安全事故，由乙方承担责任和损失。进入工地系戴安全帽（否则每人次50元罚款），高空作业系紧安全带（否则每人次罚款100元）。
　　7。2甲方专职安全员负责现场监控，发现问题责令乙方进行整改，乙方不能及时整改，安全员有权进行处罚，（不少于200元次的罚款），处罚者仍不整改将责令其停工整顿，其损失由乙方负担。
　　第八条、机具和材料：
　　8。1乙方应遵守和执行甲方材料机具领用制度，对领用的材料、机具要与甲方共同清点验收，履行书面领还手续。对工程承包人提供的机具，乙方须妥善保管，不得丢失损坏，如有丢失损坏，则按市场价赔偿甲方，并严格按照操作规程使用，加强维修保养。
　　8。2对甲方提供的材料，乙方应合理使用，砼用量以甲方预算人员实际计算工程量为准，由于乙方原因增加砼的超耗，砼费用及灰渣外运费用由乙方承担。各层施工缝外观涨模处理，允许发生灰渣量2立方千平方米，节约奖励乙方200元立方，超耗扣除乙方400元立方，所有生产垃圾1车千平方米（东风单车），超出部分每车按200元予以扣除。
　　第九条、紧急补救
　　无论工程施工期间或保修期间，在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件，甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要，而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时，甲方有权安排其他人员从事该项工作。为完成此工作或修理而发生的费用，由事故责任方承担。
　　第十条、现场管理：
　　10。1乙方有责任对其作业人员进行经常性的法制和文明礼貌的教育，协助工程承包人搞好现场区的治安工作。
　　10。2乙方保证自己队伍没有身份不明人员，保证不发生与现行法律、法规抵触的活动。
　　10。3乙方内部如发生打架斗殴事件的，甲方对乙方处以不低于20xx元人民币的罚款，产生的后果由劳务分包人自理。
　　10。4乙方之间发生群殴事件的，甲方对乙方处以不低于5000元人民币的罚款，产生的后果由乙方自理。
　　10。5乙方如与工程管理人员及周边居民发生冲突并造成后果，乙方承担相应责任并赔偿相关经济损失。
　　10。6乙方作业人员均应文明礼貌，着装整洁，共同树立良好的企业形象。10。7乙方人员在施工现场外发生的一切事故与甲方无关。
　　10。8乙方须提前15天提交材料明细，明细要严谨细化，如有超出实际用量，剩余材料按市场价作为工程款。
　　10。9在施工过程中，乙方人必须服从甲方、业主、监理现场人员的管理，在双方意见没有达成共识之前，应服从甲方、监理、业主的安排。对不能与甲方、现场管理人员很好配合，屡次出现无理纠纷有情绪的承包人，甲方视情节有权以经济手段对其进行处罚，乙方必须无条件地接受。
　　10。10施工中因施工措施的调整或材料运距变化面增加或减少的辅助用工，乙方不再单独计取。
　　10。11因乙方原因造成的所有施工质量，进度问题或安全文明施工问题必须按照甲方要求的工期内处理完成，否则甲方将安排他人完成，费用按5倍的标准由乙方承担。
　　10。12乙方承担由于自己责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场赃乱造成的损失及各种罚款（在进度付款时扣除）。
　　10。13乙方内部原因造成的误工和业主、监理、工程承包人未签字认可的误工，甲方不予承担。
　　10。14乙方必须确保工人后勤保障，食堂卫生、宿舍整理、日常卫生清理有专人负责管理，达到甲方规定要求，否则处以501000元罚款。
　　第十一条、工程例会内容有同等法律效力，为合同附件。
　　第十二条、附则
　　12。1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份，副本份；
　　12。2本合同自双方盖章之日起生效，至全部分包工程竣工。
　　第十三条、未尽事宜，双方协商解决。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日建筑劳务分包合同范文2
　　甲方（发包单位）：
　　乙方（承包单位）：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程内容、性质及数量：
　　四、工程工期：
　　五、工程质量要求：
　　六、工程造价：
　　七、工程承包方式及取费标准：
　　八、工程价款的拨付及结算方式：
　　九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：
　　十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
　　3、工程工期：
　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
　　十一、甲方责任：
　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
　　十二、乙方责任：
　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
　　5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
　　（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
　　（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
　　十三、双方协议工价如下：分部分项工程名称单位名称人工基价（元）经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工
　　十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
　　1、安全生产协议书；
　　2、治安、保卫、防火等协议书。
　　十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
　　十六、违约责任：
　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日permil；的违约金；
　　（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。
　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；
　　（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金；
　　（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
　　十八、争议：
　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
　　十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
　　二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份，甲方执份，乙方执份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日建筑劳务分包合同范文3
　　甲方：
　　乙方：
　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
　　一、施工内容：
　　1、工程名称：
　　2、工程内容：
　　二、承包方式：
　　1、承包方式、价格：
　　2、乙方自备工具、材料有：
　　3、承包内容：
　　4、管理内容：
　　1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
　　2）无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。
　　3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
　　三、合同工期：自年月日开工至年月日竣工
　　四、质量标准：合格
　　1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
　　2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。
　　3）、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
　　五、安全标准：安全无事故施工
　　1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到ldquo；三不伤害rdquo；，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
　　2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
　　六、材料管理：
　　1、执行材料消耗定额。
　　2、限额领料，乙方必须指派专人领料。
　　3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。
　　七、现场管理：
　　1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。
　　2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。
　　八、付款方式：
　　九、违约责任：
　　1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。
　　2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20。
　　3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。
　　4、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2。
　　5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。
　　十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。
　　十一、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。
　　合同终止条件：
　　1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。
　　2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日