建设工程合同

　　建设工程合同是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。对于建设工程合同你了解多少呢？以下是品学网小编为大家整理的建设工程合同范文，欢迎参考阅读。建设工程合同范文1
　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
　　第一条：工程名称：
　　第三条：工程范围：见附件。
　　第四条：工程总价：
　　人民币（此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。
　　第五条：
　　5。1竣工日期：（竣工报告为准）交付日
　　5。2合同总工期：元。
　　5。3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
　　第六条：本工程质量标准
　　按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
　　第七条：代表
　　甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。
　　第八条：工地管理
　　8。1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。
　　8。2严格执行工地上的各项管理制度，施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。
　　8。3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。
　　第九条：设备、材料、通行及配套
　　9。1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。
　　9。2本工程使用的材料：见附件。
　　9。3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。
　　9。4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。
　　第十条：工程保险
　　10。1乙方应对其员工购买保险
　　10。2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。
　　10。3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。
　　10。4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。
　　第十一条：变更设计
　　11。1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程：
　　11。2经由本合同双方协商一致减少的事项。
　　11。3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。
　　11。4所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。
　　11。5减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。
　　第十二条：工程延期
　　12。1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。
　　12。2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
　　第十三条：验收
　　13。1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。
　　13。2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。
　　13。3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。
　　13。4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。
　　13。5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
　　第十四条：违约及损害赔偿责任
　　14。1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10计算之违约金。
　　14。2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。
　　14。3一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。
　　14。4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。
　　14。5本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。
　　14。6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。
　　14。7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。
　　14。8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。
　　第十五条：纠纷处理
　　甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由人民法院管辖。
　　第十六条：其它
　　16。1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。
　　16。2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
　　16。3本合约正本之印花由双方各自贴销。
　　16。4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日建设工程合同范文2
　　发包人（甲方）：
　　承包人（乙方）：
　　工程名称：
　　本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经双方协商，本着友好合作原则，达成如下分包合同：
　　一、承包范围：
　　二、承包方式：
　　三、质量标准：
　　四、工期：
　　本工程自年月日开工至年月日完工，工期为天。
　　五、收费标准及支付方式：
　　1、经双方协议，本工程总量为米，收费标准为，共计：（大写：）
　　2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。
　　3、付款方式：
　　六、变更及工程费用调整：
　　1、本工程进行中，发包人对本工程与技术要求提出变更时，发包人应在变更前天内发出书面通知。承包人接到变更后天内予以确认。
　　2、变更后及承包增加施工费用，发包方按市场价予以调整。
　　七、发包责任：
　　1、发包方在开工2日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。
　　2、开工前，发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续，及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题，并承担相应费用。
　　八、承包方责任：
　　1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容
　　2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工，确保施工质量。
　　3、施工中如发现问题应及时汇报，并提出相应的处理方案，经发包方确认后进行施工。
　　4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作，并如实及时提交发包方，如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题，承包方应负责补救并承担相应责任，情况严重时，发包方有权向承包方追偿相应损失。
　　5、遵守国家及北京市有关施工管理规定，服从现场指挥与领导。
　　九、违约责任：
　　甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任。
　　十、材料与设备
　　1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责，并经双方验收合格后方可使用。
　　2、若造成窝工、误工所造成的损失，责任是甲方的由甲方负责，是乙方的由乙方负责。
　　十一、报告、成果、质量检查与验收
　　1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。
　　2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。
　　3、隐蔽工程检查由承包人自检后，通知发包方进行检查与验收，经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格，承包人负责在规定的时间内必须进行修补。
　　十二、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　十三、其它约定事项：
　　十四、合同终止
　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。
　　本合同一式二份，双方各执一份。
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日建设工程合同范文3
　　发包人（全称）（甲方）
　　承包人（全称）（乙方）
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施
　　工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：盱眙县机动车保姆城
　　工程地点：盱眙县龙泉转盘西南侧
　　工程内容：框架结构；局部415层；建筑面积77851。99平方米
　　工程立项批准文号：资金来源：自筹。
　　二、工程承包范围
　　承包范围：图纸设计范围内土建及水电安装工程
　　三、合同工期
　　开工日期：以经审批的开工报告为准
　　竣工日期：从开工日期顺延至合同工期
　　合同工期总日历天数：540日历天。
　　四、质量标准工程质量标准：符合国家验收标准，备案合格
　　五、合同价款
　　金额（大写）：暂定价人民币（大写）柒仟柒佰捌拾伍万壹仟元（7785。10万元）按20xx《江苏省建筑与装璜工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及现行的相关定额、文件等结算并经有资质部门审核后的总价下浮10作为最终结算价（其中最终结算时钢材、商品混凝土价格须经甲方相关人员签证认可后按实计算，不参加下浮，人工费按淮安市有关文件执行不下浮。无框玻璃门、窗不在本合同价款内，如承包方施工另行商定）。
　　六、组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：
　　1、本合同协议书
　　2、本合同专用条款
　　3、明确双方权利、义务的纪要、协议
　　4、本合同通用条款
　　5、投标书、招标文件和中标通知书
　　6、施工图纸
　　7、标准、规范及有关技术文件、技术要求
　　8、工程预算书
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式付合同价款及其他应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：
　　甲方（公章）：乙方（公章）：
　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
　　年月日年月日