道路建设施工合同样本

　　施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。那么签订道路建设施工合同需要注意什么呢？以下是在品学网小编为大家整理的道路建设施工合同范文，感谢您的欣赏。道路建设施工合同范文一
　　甲方：
　　乙方：
　　为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：
　　一、公路建设路线及工期要求：
　　1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。
　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
　　二、公路建设的内容：
　　公路路基开挖工程。
　　三、公路建设技术要求：
　　1、土石方开挖有效路基直线段为4。5米，弯道地段为6。1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6。1米。
　　2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。
　　3、土质边坡按1：0。51：0。75，坚石边坡按1：0。2，软石边坡按1：0。3的标准进行开挖。
　　四、工程验收及付款方式：
　　1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。
　　2、工程承包经费为每公里2。75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。
　　五、施工安全责任：
　　乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。
　　六、双方的权利、责任和义务：
　　1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。
　　2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。
　　3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。
　　4、甲方必须派员协助乙方进行施工。
　　5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。
　　甲方：代表：
　　乙方：代表：道路建设施工合同范文二
　　发包人：（简称甲方）
　　承包人：（简称乙方）
　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：
　　一、工程概况
　　工程名称：政协办公楼室内维修改造工程
　　工程地点：托县政协办公楼
　　工程内容：楼内墙面，天棚刮腻；钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新；地面铺砖维修；卫生间整体改造；灯具等电器拆旧换新；线路整理
　　二、合同工期
　　开工日期：20xx年09月01日
　　计划竣工日期：20xx年12月01日
　　预计合同工期：90天
　　三、承包方式和合同价款
　　（一）采用包工包料和总承包形式；
　　（二）合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70工程款；
　　（三）具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。
　　四、发包人（甲方）责任：
　　依照合同按时拨付工程进度款。
　　五、承包人（乙方）责任：
　　1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工；
　　2、保质保量完成甲方指定工程项目；
　　3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。
　　六、工程质量及验收
　　1、乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。
　　2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。
　　3、乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。（钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家）。
　　七、工程款支付方式
　　1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30，工程竣工验收合格，并结算后一次性付清70
　　八、质量保修
　　按照国务院1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。
　　九、违约责任
　　1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。
　　2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。
　　4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。
　　十、其它约定事项：
　　甲方：
　　法人代表：（签章）
　　乙方：
　　代表人：（签章）
　　年月日：道路建设施工合同范文三
　　甲方：
　　乙方：
　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致，具体内容如下：
　　一、工程概况
　　（一）工程名称：。
　　（二）工程地点：。
　　（三）工程范围：道路标线施划、道路标志标牌安装，具体施工内容见附图。
　　（四）承包方式：包工包料。
　　（五）材料及工艺补充说明见施工附图。
　　二、合同工期及顺延条件
　　（一）施工工期
　　合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为20xx年11月25日。
　　（二）工期顺延条件
　　1。甲方未能按约定提供施工图纸；
　　2。设计变更或工程量增加；
　　3。因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时；
　　4。因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时。
　　（三）乙方满足工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后1个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。
　　三、施工及安全要求
　　（一）施工要求
　　1。甲方应协助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。
　　2。乙方应严格按照国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。
　　3。乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。
　　4。乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工，并提相关材料供质量保证书。
　　5。乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方承担全部责任。
　　（二）安全要求
　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。
　　四、工程质量、验收及质保
　　（一）质量标准
　　乙方应严格按照《钢筋混凝土设计规范》GBJI087、《公路交通标志和标线设臵规范》JTGD8220xx明确要求施工，保证工程质量。
　　（二）工程验收
　　1。乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参加验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。
　　2。甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。
　　3。自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。
　　（三）工程质保
　　自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外，涉及的材料费、人工费等所有费用，由乙方全部承担，质保期届满后，乙方提供终身维护服务。
　　五、合同金额及费用结算（一）合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写2，836，483元。
　　（二）自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30作为第一阶段进度款。
　　（三）自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50作为第二阶段进度款。
　　（四）自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15，作为第三阶段进度款。
　　（五）合同总额的5作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。
　　六、违约责任
　　（一）甲方违约
　　因甲方原因未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。
　　（二）乙方违约
　　1。除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。
　　2。因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同总额10的违约金，并承担因此给甲方造成的各项损失。
　　3。乙方施工过程中未按安全生产规范要求，造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。
　　七、争议解决
　　甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。
　　八、附则
　　（一）本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖
　　（二）本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。
　　（三）合同附件
　　1。标准、规范及有关技术文件；
　　2。施工图纸；
　　3。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
　　甲方：
　　地址：
　　代表人：
　　电话传真：
　　开户行：
　　账号：
　　乙方：
　　地址：
　　代表人：
　　电话传真：
　　开户行：
　　账号：
　　签约时间：年月日
　　签约地点：