工程延期违约金主张时效从何时开始起算？

　　一、工程延期违约金主张时效从何时开始起算？
　　工程违约金主张时效从违约的第一天开始计算，也就是超过合同约定日期的第一天。
　　违约行为发生之日，违约金的诉讼时效亦开始起算。其后续时间对债权构成或数额变化不产生任何影响，无须时间补充即告成立和完成。
　　二、建筑工程延误违约金
　　原则上是有约定从约定，但是需要符合实际情况。
　　1、工期延误的情形有哪些？
　　《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。
　　（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
　　（2）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
　　（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
　　（4）工程设计变更和工程量增加；
　　（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　（6）不可抗力；
　　（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
　　2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务？
　　根据《司法解释》和《建设工程施工合同》（示范文本）规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。
　　3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”，承包人有何良策？
　　（1）如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价；
　　（2）如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留发包人同意施工的凭证，然后结合其他签证据实结算；
　　（3）如果因发包人的原因，造成在工程的关键线路上工期延误，承包人应及时收集并保管证据，包括使用照片、摄像等手段固定证据；
　　（4）前述几种情况实际上都已进行索赔程序，承包人有一项工作必不可少，即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明，承包人不同意或有异议，并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后；
　　（5）承包人可以申请审价单位进行审价，也可以在竣工结算时提出追加，如果仍然不能达成一致意见，可以通过司法鉴定解决。
　　4、承包人主张工期顺延，需要注意哪些事项？
　　（1）准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实；
　　（2）这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上；
　　（3）顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。
　　5、承包人如何避免逾期竣工违约责任？
　　（1）掌握施工进度，避免工期延误；
　　（2）收集工期顺延的证据；
　　（3）承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。
　　6、合同无效，发包人能否追究承包人工期延误的违约责任？
　　（1）按照法律规定，如果合同无效，有关工期以及工期延误的违约条款均属无效，但是解决争议的条款是有效的；
　　（2）发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任；
　　（3）如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关，法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小，裁判各方承担损失。
　　工程延期竣工如果要追究责任的话，要在诉讼时效区间内进行追诉，一旦超过追诉的有效区间，就失去了追索权。建筑工程延期的第一天即可以开始追究负责人的责任，要求主张违约金的赔偿，若果是在工程延期竣工后很长时间，比如三年后，追索权已经失效了。
　　延伸阅读：
　　环境污染侵权诉讼时效是多久？
　　如何计算同一债务分期履行的诉讼时效
　　无效合同的诉讼时效是多久？时效起算怎么算？