工程分包合同的格式是怎样的

　　一、工程分包合同的格式是怎样的？
　　工程劳务分包合同
　　发包方：（简称甲方）
　　承包方：（简称乙方）
　　第一条劳务分包人资质情况及人员
　　1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）
　　（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。）
　　2、人员
　　施工负责人：职务：队长职称：工程师
　　技术负责人：职务：总工职称：工程师
　　第二条劳务分包工程项目及劳务报酬
　　1、分包工程项目
　　工程名称：
　　工程地点：
　　分包范围：
　　2、劳务报酬
　　第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求
　　第四条分包工程期限
　　1、总工期以业主和公司的工期为准。
　　2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。
　　第五条工程质量
　　第六条安全施工、环境保护和文物保护
　　第七条工期延误
　　1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。
　　2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。
　　3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止协议。
　　第八条材料供应及机械设备使用
　　第九条变更设计
　　第十条计量与结算
　　第十一条劳务报酬价款支付
　　第十二条履约保证金
　　1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。
　　2、若合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。
　　3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，则按约定返还乙方履约保证金。
　　第十三条履约、质量保证金返还
　　1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题（或隐患）或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。（由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还）
　　2、质量保证金返还
　　工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。
　　第十四条甲方权利及义务
　　第十五条乙方权利及义务
　　均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。
　　13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理办法和业主的安全管理规定，甲方统一采购，乙方无条件服从。
　　14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。
　　第十六条自然灾害
　　由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失，参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补偿。
　　第十七条违约责任
　　第十八条合同纠纷
　　在履行合同中若出现纠纷时，双方应公平、合理的进行协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。
　　第十九条补充协议
　　本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。
　　第二十条合同的终止与生效
　　本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的能力，本合同无效，乙方立即退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期结束，本合同自行失效。
　　第二十一条其他
　　1、合同签订地点。
　　2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。
　　甲方：（盖合同专用章）
　　乙方：（盖章）
　　甲方法定代表人
　　乙方法定代表人
　　开户银行：
　　账号：
　　签约地点：
　　签订日期：年月日
　　二、禁止分包的工程包括哪些？
　　建筑工程主体结构的施工部分不可分包。其它分项工程，总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。
　　根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定
　　建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
　　建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
　　禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
　　因此，建筑工程主体结构部分不可以分包给其它施工单位。
　　其实，工程分包合同的格式都一样，但是，分包合同的详细条款不是国家法律制度统一规定的，也不是所有的项目工程都能分包，如果在总承包合同当中跟发包方约定，该项目工程不能分包，承包方私自分包的行为是无效的。
　　延伸阅读：
　　工程分包合同范本
　　工程分包合同开发商是否必须参加诉讼？
　　建设工程分包合同的效力是怎么样的？