土建基础工程施工合同模板

　　在我国城市化进程不断推进的今天,土建工程中的地基基础工程也始终占据着重要地位,它的施工质量将直接影响到整个土建工程的安全稳固。那么对于土建基础工程施工合同你有多少了解呢?以下是在品学网小编为大家整理的土建基础工程施工合同范文，感谢您的阅读。土建基础工程施工合同范文1
　　发包单位： (甲方)
　　承包单位： (乙方)
　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：
　　1. 第一条 工程概况
　　1. 工程名称：
　　2. 工程地点：
　　3. 工程内容：
　　4. 承包方式：包施工包检测(检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应
　　5.. 施工期限：准)
　　6. 工程质量等级：
　　7. 第二条 工程价款及取费依据
　　1. 工程单价：
　　2. 工程总价：
　　第三条 甲方责任
　　1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。
　　2. 负责施工现场的“三通一平”工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管网资料。
　　3. 提供桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
　　4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，提供乙方施工所需的相关资料。
　　5. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。
　　6. 在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。
　　7. 工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算，机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定及时付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。
　　8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项，乙方有权通过法律途径解决，甲方承担由此给乙方造成的损失。
　　第四条 乙方责任
　　1. 根据图纸要求，设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志，做为复查验收的依据。
　　2. 依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素，工期相应顺延)完成任务，做到文明施工，安全生产，场地整洁，负责现场安全。
　　3. 及时向甲方提供施工报表及有关资料，反应施工问题，接受甲方监督。
　　4. 属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或承担相关责任。
　　5. 工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
　　6. 第五条 工程变更及施工签证
　　1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双方应及时办理签证，并承担相应的费用。
　　2. 因甲方未按合同第三条完成应承担的工作，给乙方造成的经济损失，由甲方7天内解决有关手续，继续施工，否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用，工期顺延。
　　3. 施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方委托乙方承办，并经双方签证列入工程决算。
　　第六条 工程竣工结算
　　2. 50%的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。
　　3. 工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作，则视为竣工验收合格。
　　4. 第七条 工程质量及验收
　　1、GB50202-20xx(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。
　　2、全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参加;如甲方不能按时参加，则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果，并办理签证验收。
　　3、工程验收后，乙方交甲方如下材料：
　　1. (1) 材料试验记录
　　2. (2) 桩位竣工平面图
　　3. (3) 工程设计变更及现场签证记录
　　4. (4) 现场施工记录
　　5. 第八条 物资供应
　　本工程所使用的施工材料由乙方供应，必须确保材料合格，符合有关质量标准和要求。
　　1. 第九条 设计变更
　　施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。
　　第十条 由于非乙方的原因，停工、停建或迁址，甲方必须据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。
　　第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。
　　第十二条 争义的解决方式
　　如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
　　第十三条 本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。
　　第十四条 备注：
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日土建基础工程施工合同范文2
　　甲方(发包方)：
　　乙方(承包方)：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
　　一、甲方工作：
　　1、消除施工现场一切障碍物，使施工场地平整，桩基施工过程中发现有以上事项遗留问题，应负责处理并承担一切费用。
　　2、开工前将水源、电源接通到施工现场内，并保证在施工中全天(24小时)供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用，应由甲方全部承担。
　　3、在施工过程中遇有施工场地周围的居民阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。
　　4、开工前应备全乙方在施工中所需要一切材料。
　　5、开工前应提供桩基平面图以及桩径尺寸。
　　6、工程中途停建、缓建应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、机械搬运等实际费用。
　　二、乙方工作：
　　1、组织人员做好各项施工准备工作。
　　2、按照甲方提供的桩基平面图以及桩径尺寸，严格按照施工图纸和有关操作规程进行施工，确保工程质量，抓好文明安全施工。如出现工程质量问题，要返工重新施工的情况下，乙方要负责所有材料和工费。
　　3、施工中如因乙方原因发生工伤事故，由乙方承担经济损失和一切责任。乙方必须提供操作工人的工伤事故保险单，如发现工伤事故保险金额不足或未保，赔偿金由乙方全部负责。
　　三、合同价款和工程款支付：
　　1、合同价款根据双方达成的工程单价______________。
　　2、工程款支付由工程完成进度在_______%以内，甲方应按全额拨付工程款_______%，工程尾款留_______%待工程竣工(桩头)验收后付清。
　　四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日土建基础工程施工合同范文3
　　建设单位：(甲方)
　　施工单位：(乙方)
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，双方就完成 边坡支护 项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：
　　第一条 工程概况
　　1.1工程名称：
　　1.2工程项目：
　　1.3工程地点：
　　1.5工程质量：
　　1.4工 程 量：
　　第二条 承包方式 包工包料
　　第三条 承包范围：
　　第四条 工程工期
　　4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于 年 月 日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。
　　4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为 / 元。
　　4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.
　　第五条 工程价款及结算
　　5.1工程单位造价：
　　5.2工程总价款
　　5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分 叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方承担,并向乙方支付相应的费用;
　　1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，
　　2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，
　　3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。
　　4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。
　　第六条 甲方责任与义务
　　6.1负责现场的“三通一平”工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作,应及时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。
　　6.2负责办理工程开工、环保等手续，向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料，负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线，而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。
　　6.3负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。
　　6.4负责采购工程施工所需的工程材料，并提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的材料，需重新采购符合要求的材料，发生的费用自负。
　　6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作，将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方，并现场交验。
　　6.6对工程质量进行监督检查，协助乙方及时解决施工中出现的难题。
　　6.7按照合同要求及时向乙方拨付工程款。
　　6.8负责施工现场扰民和民扰的处理，协助乙方解决住宿问题。
　　6.9负责补偿因甲方原因的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费，按每天 / 元计算。
　　第七条 乙方责任与义务
　　7.1做好施工准备工作。
　　7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应积极采取补救措施,费用自负。
　　7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。
　　7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任，一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方承担,并承担其费用。
　　7.5做到施工现场的文明施工与卫生整洁,承担违犯有关规定的罚款。
　　7.6保证工程工期,因自身原因延误工期时工期不得顺延。
　　第八条 争议
　　8.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可采取下列一种方式解决。
　　第一种争议解决方式：向 / 仲裁委员会申请仲裁。
　　第二种争议解决方式：向 潍城区 人民法院起诉。
　　双方约定按第 二 种争议解决方式解决。
　　第九条 违约
　　9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　第十条 合同份数
　　10.1本合同共四份，双方各保存二份，具有同等法律效力。
　　第十一条 补充条款如下： /
　　第十二条 合同生效与终止
　　12.1本合同自签定之日起生效。
　　12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后，本合同即告终止。
　　第十三条 未尽事宜 双方协商解决。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日